Satın alma şartları

1 · Kapsam

Bu şartlar, her iki tarafça imzalanmış ayrı bir yazılı sözleşmede aksi öngörülmedikçe, İPM Endüstriyel Madencilik Anonim Şirketi (“Alıcı”) tarafından yapılan tüm mal ve hizmet alımlarına uygulanır. Tedarikçinin kendi şartları, Alıcı tarafından yazılı olarak açıkça kabul edilmedikçe uygulanmaz.

2 · Siparişler

Yalnızca Alıcı'nın yetkili bir temsilcisi tarafından düzenlenen yazılı satın alma siparişi bağlayıcıdır. Sözlü talimatlar, hüküm doğurmadan önce yazılı olarak teyit edilmelidir.

Satın alma sipariş numarası, siparişle ilgili tüm belgelerde, ambalajlarda, irsaliyelerde ve faturalarda yer almalıdır.

3 · Teslim

Satın alma siparişinde belirtilen teslim tarihleri bağlayıcıdır. Tedarikçi, gecikmeye yol açması muhtemel her durumu, beklenen gecikme süresini belirterek Alıcı'ya gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür.

Teslim, satın alma siparişinde belirtilen Incoterms esasına göre, siparişte gösterilen adrese ve belirtilen mal kabul saatleri içinde yapılır.

4 · Spesifikasyon ve muayene

Mal ve hizmetler, satın alma siparişinde atıfta bulunulan spesifikasyon, çizim ve numunelere ve uygulanabilir mevzuat ve standartlara uygun olmalıdır. Ödeme yapılması kabul anlamına gelmez.

Alıcı, malları varışta muayene edip test edebilir ve uygun olmayanları reddedebilir. Reddedilen mallar, riski ve masrafı tedarikçiye ait olmak üzere muhafaza edilir.

5 · Belgeler

Uygulanabildiği durumlarda teslimatlara analiz sertifikası, güvenlik bilgi formu, uygunluk beyanı ve sevkiyat için gerekli gümrük ve taşıma belgeleri eşlik etmelidir.

6 · Fiyat ve faturalandırma

Satın alma siparişinde belirtilen fiyatlar sabittir ve siparişte aksi belirtilmedikçe ambalaj bedelini içerir. Faturalar teslimden sonra düzenlenir ve satın alma sipariş numarasına ve irsaliyeye atıf yapmalıdır.

7 · Ödeme

Ödeme, satın alma siparişinde belirtilen koşullara göre, teslim tarihi ile doğru düzenlenmiş faturanın alındığı tarihten hangisi daha geç ise o tarihten itibaren hesaplanarak yapılır.

8 · Garanti

Tedarikçi, malların teslimden itibaren [24] ay boyunca veya uygulanacak hukukun öngördüğü süre boyunca (hangisi daha uzunsa) malzeme ve işçilik ayıplarından ari olduğunu ve satın alma siparişinde belirtilen amaca uygun olduğunu garanti eder.

9 · Saha çalışmaları ve güvenlik

IPM sahalarında çalışan tedarikçiler ve personeli, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına, saha kurallarına ve saha yönetiminin talimatlarına uymakla yükümlüdür. İş izinleri, çalışmaya başlanmadan önce alınır.

10 · Gizlilik

Tedarikçi, Alıcı'dan edindiği tüm teknik, ticari ve kişisel bilgileri gizli tutmakla ve bunları yalnızca siparişin ifası için kullanmakla yükümlüdür.

11 · Mevzuata uyum ve etik

Tedarikçi, zorla çalıştırma ve çocuk işçiliğine ilişkin mevzuat dâhil olmak üzere, uygulanabilir rüşvetle mücadele, rekabet, ihracat kontrolü, yaptırım, çevre ve çalışma mevzuatına uymakla yükümlüdür.

12 · Devir ve alt yüklenici

Sipariş, Alıcı'nın önceden yazılı onayı olmaksızın kısmen veya tamamen devredilemez ya da alt yükleniciye verilemez.

13 · Uygulanacak hukuk ve uyuşmazlıklar

Bu şartlar Türk hukukuna tabidir. [şehir] mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Son güncelleme: [tarih]